Painel de Obras Públicas
Acompanhe em tempo real o andamento das obras em seu município
Construção de um Centro de Educação Infantil Municipal- CEIM, no bairro São Miguel, Colatina/ES
Contratação de empresa especializada para construção de um Centro de Educação Infantil Municipal- …
35,76% concluído
Início: 1 de Agosto de 2023
Conclusão: 25 de Dezembro de 2025
- Etapas Atrasadas: -
- Tempo de Atraso: -
- Motivo do Atraso: -
- Responsável: -
- Previsão Reinício: -
- Empresa: HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
- Representante: MARCOS ANTUNES ((27) 3338-5975)
Construção do CEIM “Vila Treviso”, localizado no Loteamento Residencial Vila Treviso, Bairro Maria das Graças, Colatina/ES
Contratação de empresa especializada para construção do CEIM “Vila Treviso”, localizado à Rua Luiz…
48,10% concluído
Início: 1 de Agosto de 2023
Conclusão: 25 de Novembro de 2025
- Etapas Atrasadas: -
- Tempo de Atraso: -
- Motivo do Atraso: -
- Responsável: -
- Previsão Reinício: -
- Empresa: HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
- Representante: MARCOS ANTUNES ((27) 3338-5975)
Construção e reforma da EMEFTI “João Manoel Meneghelli” no Bairro Ayrton Senna, Colatina/ES
Contratação de empresa especializada para construção de muro e banheiros, adequação da cozinha e r…
86,05% concluído
Início: 17 de Novembro de 2023
Conclusão: 15 de Setembro de 2025
- Etapas Atrasadas: -
- Tempo de Atraso: -
- Motivo do Atraso: -
- Responsável: -
- Previsão Reinício: -
- Empresa: HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
- Representante: MARCOS ANTUNES ((27) 3338-5975)
Reforma e Ampliação da EMEIEF “São Marcos” e reforma da quadra, Bairro São Marcos, Colatina/ES
Contratação de empresa especializada para Reforma e Ampliação da EMEIEF “São Marcos” e reforma da …
32,01% concluído
Início: 14 de Novembro de 2023
Conclusão: 7 de Fevereiro de 2026
- Etapas Atrasadas: -
- Tempo de Atraso: -
- Motivo do Atraso: -
- Responsável: -
- Previsão Reinício: -
- Empresa: SANLORENZO ENGENHARIA EIRELI
- Representante: CAMILA SOARES NETTO ((27) 3066-0737)
Serviços Continuados de Manutenção e Conservação Rotineira de Vias Públicas Urbanas, do município de Colatina/ES.
Contratação de Serviços Continuados de Manutenção e Conservação Rotineira de Vias Públicas Urbanas…
100,00% concluído
Início: 28 de Setembro de 2023
Conclusão: 27 de Setembro de 2025
- Etapas Atrasadas: -
- Tempo de Atraso: -
- Motivo do Atraso: -
- Responsável: -
- Previsão Reinício: -
- Empresa: CAVALCANTE SERVIÇOS LTDA
- Representante: ELILTON CAVALCANTE ((27) 3345-4867)
Reforma e Ampliação da EMEF “Bairro Colúmbia” e reforma da quadra, Bairro Wady Miguel Jarjura, Colatina/ES
Reforma e Ampliação da EMEF “Bairro Colúmbia” e reforma da quadra, no município de Colatina/ES, lo…
56,46% concluído
Início: 1 de Dezembro de 2023
Conclusão: 18 de Novembro de 2025
- Etapas Atrasadas: -
- Tempo de Atraso: -
- Motivo do Atraso: -
- Responsável: -
- Previsão Reinício: -
- Empresa: TROPA CONTRUTORA LTDA
- Representante: ANDRÉ SUAVE LUDOVICO ((27) 3722-4326)
Reforma e ampliação da EMEIEF “Amélio Forrechi” e construção de uma quadra poliesportiva, Bairro Santo Antônio, Colatina/ES
Contratação de empresa especializada para reforma e ampliação da EMEIEF “Amélio Forrechi” e constr…
90,00% concluído
Início: 29 de Novembro de 2023
Conclusão: 27 de Agosto de 2025
- Etapas Atrasadas: -
- Tempo de Atraso: -
- Motivo do Atraso: -
- Responsável: -
- Previsão Reinício: -
- Empresa: VITAE ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA ME
- Representante: PATRICK GUEDES PEDRONI ((27) 3765-1321)
Construção de Unidade de Atenção Primária à Saúde Pública na Praça Sol Poente, Centro, Colatina/ES
Construção de Unidade de Atenção Primária à Saúde Pública - APS - ESF3, localizada na Praça Sol Po…
64,69% concluído
Início: 9 de Fevereiro de 2024
Conclusão: 4 de Março de 2026
- Etapas Atrasadas: -
- Tempo de Atraso: -
- Motivo do Atraso: -
- Responsável: -
- Previsão Reinício: -
- Empresa: HANGAR CONSTRUÇÕES E PRÉ MOLDADOS LTDA
- Representante: CARLOS ANTÔNIO BERTOLI ((27) 99610-7575)
Complementação da Primeira Etapa do SES Lado Norte para Implantação das Elevatórias de Esgoto
Contratação de Empresa Especializada para Execução das Obras de Complementação da Primeira Etapa d…
53,16% concluído
Início: 18 de Maio de 2022
Conclusão: 15 de Dezembro de 2025
- Etapas Atrasadas: -
- Tempo de Atraso: -
- Motivo do Atraso: -
- Responsável: -
- Previsão Reinício: -
- Empresa: ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA
- Representante: RAFAEL GALIMBERTI PIRES MARTINS ((27) 3329-7636)
Reforma geral da EMEF “Dr. Carlos Germano Naumann”, Bairro Maria Ismênia, Colatina/ES
Contratação de empresa especializada para reforma geral da EMEF “Dr. Carlos Germano Naumann”, loca…
64,81% concluído
Início: 2 de Fevereiro de 2024
Conclusão: 29 de Setembro de 2025
- Etapas Atrasadas: -
- Tempo de Atraso: -
- Motivo do Atraso: -
- Responsável: -
- Previsão Reinício: -
- Empresa: FORTALZEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
- Representante: RAFAEL GARCIA DE SOUZA ((27) 99883-2875)
Construção de Unidade de Atenção Primária à Saúde Pública no bairro Ayrton Senna, Colatina/ES
Construção de Unidade de Atenção Primária à Saúde Pública – APS – ESF3, localizada na Av. Padre Ac…
71,28% concluído
Início: 27 de Março de 2024
Conclusão: 24 de Setembro de 2025
- Etapas Atrasadas: -
- Tempo de Atraso: -
- Motivo do Atraso: -
- Responsável: -
- Previsão Reinício: -
- Empresa: FORTALZEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
- Representante: RAFAEL GARCIA DE SOUZA ((27) 99883-2875)
Execução das obras da segunda etapa do SES Lado Norte para implantação das Elevatórias de Esgoto da sede do Município de Colatina/ES
Contratação de empresa especializada para Execução das obras da segunda etapa do SES Lado Norte pa…
39,69% concluído
Início: 19 de Abril de 2024
Conclusão: 16 de Julho de 2026
- Etapas Atrasadas: -
- Tempo de Atraso: -
- Motivo do Atraso: -
- Responsável: -
- Previsão Reinício: -
- Empresa: SCHIRMER ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA EPP
- Representante: IGOR ARANTES SCHIRMER ((27) 3207-0912)
Construção de Unidade de Atenção Primária à Saúde Pública no bairro Colatina Velha, Colatina/ES
Construção de unidade de atenção primária à saúde pública - APS - ESF2, localizada no bairro Colat…
71,95% concluído
Início: 16 de Fevereiro de 2024
Conclusão: 11 de Março de 2026
- Etapas Atrasadas: -
- Tempo de Atraso: -
- Motivo do Atraso: -
- Responsável: -
- Previsão Reinício: -
- Empresa: FORTALZEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
- Representante: RAFAEL GARCIA DE SOUZA ((27) 99883-2875)
Construção de cobertura e reforma do piso do pátio, instalação de grades e reforma elétrica da EMEF “Ferrúcio Forrechi”, Bairro Carlos Germano Naumann, Colatina/ES
Contratação de empresa especializada para construção de cobertura e reforma do piso do pátio, inst…
86,24% concluído
Início: 23 de Janeiro de 2024
Conclusão: 16 de Novembro de 2025
- Etapas Atrasadas: -
- Tempo de Atraso: -
- Motivo do Atraso: -
- Responsável: -
- Previsão Reinício: -
- Empresa: MARRUÁ SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
- Representante: APRIGIO ANTONIO BARRETO JUNIOR ((27) 99903-4232)
Conclusão da Implantação da Elevatória 04 (EEN04) e Linha de Recalque do Sistema de Esgotamento Sanitário do Lado Norte da Sede do Município de Colatina/ES
Conclusão da Implantação da Elevatória 04 (EEN04) e Linha de Recalque do Sistema de Esgotamento Sa…
61,81% concluído
Início: 18 de Março de 2024
Conclusão: 17 de Dezembro de 2025
- Etapas Atrasadas: -
- Tempo de Atraso: -
- Motivo do Atraso: -
- Responsável: -
- Previsão Reinício: -
- Empresa: SCHIRMER ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA EPP
- Representante: IGOR ARANTES SCHIRMER ((27) 3207-0912)
Construção de um Centro de Educação Infantil Municipal - CEIM, no bairro São Marcos, Colatina/ES
Contratação de empresa especializada para construção de um Centro de Educação Infantil Municipal -…
49,16% concluído
Início: 10 de Janeiro de 2024
Conclusão: 6 de Outubro de 2025
- Etapas Atrasadas: -
- Tempo de Atraso: -
- Motivo do Atraso: -
- Responsável: -
- Previsão Reinício: -
- Empresa: CONSTRUTORA ZACHÉ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
- Representante: ALACIDES JOÃO ZACHÉ JÚNIOR ((27) 3721-3737)
Construção de unidade de atenção primária à saúde pública no bairro Columbia, Colatina/ES
Construção de unidade de atenção primária à saúde pública – APS – ESF3, localizada no bairro Colum…
43,65% concluído
Início: 27 de Agosto de 2024
Conclusão: 26 de Novembro de 2025
- Etapas Atrasadas: -
- Tempo de Atraso: -
- Motivo do Atraso: -
- Responsável: -
- Previsão Reinício: -
- Empresa: HANGAR CONSTRUCOES E PRE MOLDADOS LTDA
- Representante: CARLOS ANTÔNIO BERTOLI ((27) 99610-7575)
Reforma do campo de futebol, no bairro Bela Vista, Colatina/ES
Obra de reforma do campo de futebol, com construção de vestiários e arquibancada, localizado no ba…
87,59% concluído
Início: 28 de Junho de 2024
Conclusão: 21 de Setembro de 2025
- Etapas Atrasadas: -
- Tempo de Atraso: -
- Motivo do Atraso: -
- Responsável: -
- Previsão Reinício: -
- Empresa: VITAE ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE
- Representante: PATRICK GUEDES PEDRONI ((27) 3765-1321)
Construção do Centro de Atenção Psicossocial Infantojuvenil (CAPS I) no bairro Castelo Branco, Colatina/ES.
Construção do Centro de Atenção Psicossocial Infantojuvenil (CAPS I), localizado na rua Joel Franc…
0,00% concluído
Início: 30 de Maio de 2025
Conclusão: 30 de Agosto de 2026
- Etapas Atrasadas: -
- Tempo de Atraso: -
- Motivo do Atraso: -
- Responsável: -
- Previsão Reinício: -
- Empresa: FARELLI CONSTRUTORA LTDA
- Representante: REBECA VITÓRIA ANDRADE FARELLI ((21) 98079-3405)
Construção de praça no bairro Bela Vista, Colatina/ES
Construção de praça, localizada na Rua Abel Gonçalves, bairro Bela Vista, Município de Colatina/ES
92,63% concluído
Início: 15 de Outubro de 2024
Conclusão: 11 de Setembro de 2025
- Etapas Atrasadas: -
- Tempo de Atraso: -
- Motivo do Atraso: -
- Responsável: -
- Previsão Reinício: -
- Empresa: TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
- Representante: THIAGO PIMENTEL ALVES ((27) 3093-8461)
Reforma geral da EMEFTI “Dr. Ubaldo Ramalhete” no bairro Santa Mônica, Colatina/ES
Contratação de empresa especializada para reforma geral da EMEFTI “Dr. Ubaldo Ramalhete”, bairro S…
25,42% concluído
Início: 9 de Julho de 2024
Conclusão: 8 de Outubro de 2025
- Etapas Atrasadas: -
- Tempo de Atraso: -
- Motivo do Atraso: -
- Responsável: -
- Previsão Reinício: -
- Empresa: VITAE ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE
- Representante: PATRICK GUEDES PEDRONI ((27) 3765-1321)
Contenção de encosta na rua Luiz Canalli Filho, bairro Nossa Senhora Aparecida, Colatina/ES.
Contratação de empresa especializada para execução de obra de contenção de encosta na rua Luiz Can…
75,54% concluído
Início: 6 de Agosto de 2024
Conclusão: 3 de Novembro de 2025
- Etapas Atrasadas: -
- Tempo de Atraso: -
- Motivo do Atraso: -
- Responsável: -
- Previsão Reinício: -
- Empresa: ROCHASSOLO ENGENHARIA LTDA
- Representante: LEONARDO DE ALMEIDA FERREIRA ((31) 3203-0793)
Construção de muro do CEIM "Anjo da Guarda", bairro Bela Vista, Colatina/ES
Construção de muro do CEIM "Anjo da Guarda", bairro Bela Vista, no Município de Colatina/ES
100,00% concluído
Início: 27 de Setembro de 2024
Conclusão: 25 de Junho de 2025
- Etapas Atrasadas: -
- Tempo de Atraso: -
- Motivo do Atraso: -
- Responsável: -
- Previsão Reinício: -
- Empresa: TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
- Representante: THIAGO PIMENTEL ALVES ((27) 3093-8461)
Reforma geral da EMEFTI “Lions Club de Colatina”, bairro Moacyr Brotas, Colatina/ES
Contratação de empresa especializada para reforma geral da EMEFTI “Lions Club de Colatina”, bairro…
38,37% concluído
Início: 18 de Junho de 2024
Conclusão: 14 de Maio de 2026
- Etapas Atrasadas: -
- Tempo de Atraso: -
- Motivo do Atraso: -
- Responsável: -
- Previsão Reinício: -
- Empresa: EBS SERVIÇOS URBANOS LTDA ME
- Representante: JUAN REBONATO SOEIRO ((27) 3373-3509)
Implantação de infraestrutura urbana e iluminação pública no bairro São Marcos, Colatina/ES
Implantação de infraestrutura urbana e iluminação pública nas ruas Projetadas 01, 02 e 03 no bairr…
82,11% concluído
Início: 30 de Outubro de 2024
Conclusão: 28 de Outubro de 2025
- Etapas Atrasadas: -
- Tempo de Atraso: -
- Motivo do Atraso: -
- Responsável: -
- Previsão Reinício: -
- Empresa: SCHIRMER ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA EPP
- Representante: IGOR ARANTES SCHIRMER ((27) 3207-0912)
Execução dos Serviços Continuados de Manutenção Preventiva e Corretiva no Parque de Iluminação Pública no município de Colatina/ES
Contratação direta, emergencial, com base na Lei n° 14.133/2021, art. 75, inciso VIII, de Empresa …
100,00% concluído
Início: 27 de Junho de 2024
Conclusão: 27 de Junho de 2025
- Etapas Atrasadas: -
- Tempo de Atraso: -
- Motivo do Atraso: -
- Responsável: -
- Previsão Reinício: -
- Empresa: NORTEC SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA ME
- Representante: JUSSARA CEOLIN PESTANA ((27) 3115-0022)
Implantação do Tratamento Secundário e Terciário da Estação de Tratamento de Esgoto de Barbados (2ª ETAPA), no Município de Colatina/ES.
Contratação de empresa especializada para a Implantação do Tratamento Secundário e Terciário da Es…
42,38% concluído
Início: 24 de Maio de 2025
Conclusão: 23 de Fevereiro de 2026
- Etapas Atrasadas: -
- Tempo de Atraso: -
- Motivo do Atraso: -
- Responsável: -
- Previsão Reinício: -
- Empresa: SANTAMARIA CONST. INCORP. E EMP. LTDA
- Representante: JOAO MARCELO R. T. DOS SANTOS ((27) 3722-4951)
Readequação e ampliação de faixa da Ponte Florentino Avidos
Elaboração do projeto básico e executivo de engenharia e execução das obras de readequação e ampli…
0,00% concluído
Início: 6 de Maio de 2025
Conclusão: 5 de Fevereiro de 2026
- Etapas Atrasadas: -
- Tempo de Atraso: -
- Motivo do Atraso: -
- Responsável: -
- Previsão Reinício: -
- Empresa: CONSÓRCIO JM COLATINA LTDA
- Representante: JOBERTO BARCELOS DA SILVA JUNIOR ((27) 99531-7784)
Revitalização e pavimentação da Avenida Vitória, no bairro Maria das Graças, Colatina/ES, (TRECHO 1)
Contratação de empresa especializada para revitalização viária, com pavimentação em CBUQ, e urbana…
0,00% concluído
Início: 30 de Maio de 2025
Conclusão: 30 de Abril de 2026
- Etapas Atrasadas: -
- Tempo de Atraso: -
- Motivo do Atraso: -
- Responsável: -
- Previsão Reinício: -
- Empresa: SCHIRMER ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA EPP
- Representante: IGOR ARANTES SCHIRMER ((27) 3207-0912)
Revitalização e pavimentação da Avenida Vitória, no bairro Maria das Graças, Colatina/ES, (TRECHO 2)
Contratação de empresa especializada para revitalização viária, com pavimentação em CBUQ, e urbana…
0,00% concluído
Início: 30 de Maio de 2025
Conclusão: 30 de Novembro de 2025
- Etapas Atrasadas: -
- Tempo de Atraso: -
- Motivo do Atraso: -
- Responsável: -
- Previsão Reinício: -
- Empresa: SCHIRMER ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA EPP
- Representante: IGOR ARANTES SCHIRMER ((27) 3207-0912)
Revitalização e pavimentação da Avenida Vitória, no bairro Maria das Graças, Colatina/ES, (TRECHO 3)
Contratação de empresa especializada para revitalização viária, com pavimentação em CBUQ, e urbana…
0,00% concluído
Início: 30 de Maio de 2025
Conclusão: 30 de Novembro de 2025
- Etapas Atrasadas: -
- Tempo de Atraso: -
- Motivo do Atraso: -
- Responsável: -
- Previsão Reinício: -
- Empresa: SCHIRMER ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA EPP
- Representante: IGOR ARANTES SCHIRMER ((27) 3207-0912)
Implementação, recomposição asfáltica e adequações no sistema de drenagem pluvial nos bairros Columbia, Honório Fraga e José de Anchieta, Colatina/ES
Implementação e recomposição asfáltica, com adequações no sistema de drenagem pluvial, de 27 (vint…
62,34% concluído
Início: 4 de Setembro de 2024
Conclusão: 3 de Setembro de 2025
- Etapas Atrasadas: -
- Tempo de Atraso: -
- Motivo do Atraso: -
- Responsável: -
- Previsão Reinício: -
- Empresa: EXATA CONSTRUTORA LTDA
- Representante: LUCAS GUIMARÃES DE OLIVEIRA ((27) 98823-8130)
Reforma da ponte sobre o Rio Pancas no distrito de Ângelo Frechiani, Colatina/ES
Obra de reforma da ponte sobre o Rio Pancas, localizada no distrito de Ângelo Frechiani, Colatina/ES
26,49% concluído
Início: 8 de Janeiro de 2025
Conclusão: 7 de Abril de 2026
- Etapas Atrasadas: -
- Tempo de Atraso: -
- Motivo do Atraso: -
- Responsável: -
- Previsão Reinício: -
- Empresa: M S CONSTRUTORA EIRELI
- Representante: ANDREINA DA COSTA MACHADO ((27) 3349-3121)
Serviços de urbanização e revitalização de vias de ligação de Colatina/ES à Rodovia Federal BR-259
Contratação integrada de empresa ou consórcio de empresas para elaboração do projeto básico, execu…
0,00% concluído
Início: 12 de Dezembro de 2024
Conclusão: 11 de Outubro de 2026
- Etapas Atrasadas: -
- Tempo de Atraso: -
- Motivo do Atraso: -
- Responsável: -
- Previsão Reinício: -
- Empresa: CONSÓRCIO A. MADEIRA - STONENGE - COLATINA
- Representante: AMÉRICO DESSAUNE MADEIRA ((27) 3434-5062)
Construção da Praça de Vivência no bairro Villa Verdi, Colatina/ES
Construção da Praça de Vivência, localizada na Avenida Ângelo Michelangelo, bairro Villa Verdi, Mu…
65,65% concluído
Início: 26 de Novembro de 2024
Conclusão: 25 de Dezembro de 2025
- Etapas Atrasadas: -
- Tempo de Atraso: -
- Motivo do Atraso: -
- Responsável: -
- Previsão Reinício: -
- Empresa: TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
- Representante: THIAGO PIMENTEL ALVES ((27) 3093-8461)
Construção unidades habitacionais de interesse social, no bairro Ayrton Senna, Colatina/ES.
Construção de 02 torres multifamiliares, contendo 32 unidades habitacionais de interesse social, n…
61,51% concluído
Início: 20 de Janeiro de 2023
Conclusão: 17 de Julho de 2025
- Etapas Atrasadas: No decorrer da obra constatou-se que a planilha orçamentária não era suficiente para que a obra seja finalizada, pois ela não cobre todos os custos necessários para a construção do projeto em si. Neste caso, fez-se necessário a paralisação para adequação de alguns itens já existentes na planilha, e além disso, o acréscimo de novos itens essenciais para o método construtivo.
- Tempo de Atraso: 402 dias
- Motivo do Atraso: Houve também a necessidade de readequação do projeto executivo para melhor alinhamento com novas diretrizes institucionais e orçamentárias. Tais ajustes visam garantir a plena viabilidade de execução, a otimização de recursos e a mitigação de riscos técnicos e financeiros. Assim, o Município de Colatina, por meio da Secretaria Municipal de Obras, e com base no entendimento extraído do inciso XIV, do art. 78, da Lei Federal N.º 8.666, de 21 de junho de 1993, decide pela suspensão total da execução do contrato, por período indeterminado, até que as ações necessárias para as alterações executivas sejam efetivadas.
- Responsável: Vinicius José Bravo - Secretario Municipal de Obras
- Previsão Reinício: -
- Empresa: COMER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
- Representante: GUSTAVO FEITOSA SPERANDIO ((27) 3227-3577)
Obra de drenagem com método não destrutivo (Tunnel Liner), no bairro Maria das Graças, Colatina/ES
Contratação de empresa especializada para execução de obra de drenagem com método não destrutivo (…
46,58% concluído
Início: 6 de Agosto de 2024
Conclusão: 5 de Novembro de 2025
- Etapas Atrasadas: Execução de trechos do Tunel.
- Tempo de Atraso: 182
- Motivo do Atraso: Além de divergências físico/financeiras, a contratada informou questões que podem inviabilizar a continuidade da obra como: Areia encontrada nos trechos de túnel que ainda não foram executados havendo necessidade de solução técnica, com ajuste financeiro correspondente, para continuidade dos serviços. Os problemas acima citados inviabilizam a continuidade da execução dos serviços.
- Responsável: Vinicius José Bravo - Secretário Municipal de Obras
- Previsão Reinício: 30 de Novembro de 2025
- Empresa: CONSTRUTORA VALE DO OURO EIRELI
- Representante: GUSTAVO NOGUEIRA GUILLEN TABOADA ((31) 3010-0068)
Construção de uma Escola Municipal de Ensino Fundamental no Bairro Vicente Soella III, Colatina/ES
Execução de construção de uma Escola Municipal de Ensino Fundamental localizada à Rua Isabel Maria…
92,71% concluído
Início: 2 de Fevereiro de 2023
Conclusão: 23 de Abril de 2026
- Etapas Atrasadas: A execução da construção está dentro do cronograma previsto, porém faz-se necessária a execução de serviços de remoção, realocação e extensão da rede de distribuição de energia elétrica em tensão média (15 kV), com o objetivo final de alimentar a subestação que atenderá a Escola Municipal de Ensino Fundamental Vicente Soella III. No local onde está sendo construída a EMEF Vicente Soella existe uma rede MT monofásica da ELFSM transpassando a área pública, sendo assim, há a necessidade de realocação da rede de média tensão para o término da construção da obra. Além da realocação da rede, é necessário a extensão da mesma para alimentar a subestação que abastecerá de energia a EMEF VICENTE SOELLA e ambos são essenciais para alimentar a subestação que abastecerá a escola, sendo este um serviço técnico de alta complexidade, que só pode ser realizado pela ELFSM - Empresa Luz e Força Santa Maria S/A.
- Tempo de Atraso: 296 DIAS
- Motivo do Atraso: Considerando o fato de a ELFSM - Empresa Luz e Força Santa Maria S/A ser a concessionária exclusiva do serviço de distribuição de energia elétrica no município, ou seja, é a única empresa habilitada e autorizada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) para realizar intervenções e obras na rede elétrica de média e alta tensão em sua área de concessão. Considerando que por essa razão, não há concorrência possível para a execução dos serviços solicitados. Sendo assim a Administração fez uma compra direta por inexigibilidade de licitação (tendo em vista a inviabilidade de competição e ainda a contratação de fornecedor exclusivo). Dessa forma, se fez necessário a contratação direta da ELFSM para a execução da realocação da rede de média tensão, com base no art. 74 da Lei nº 14.133/2021, para garantir a continuidade da obra e a plena operação da nova escola, atendendo ao interesse público e à eficiência administrativa. Devido aos trâmites e prazos previstos pela Lei 14.133/2021, a contratação foi feita conforme o contrato 005-OBR/2025 que foi assinado no dia 05/06/2025 e o prazo de vigência do referido contrato é de 01 ano.
- Responsável: ELFSM - Empresa Luz e força Santa Maria S/A
- Previsão Reinício: 1 de Janeiro de 2026
- Empresa: VITAE ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA ME
- Representante: PATRICK GUEDES PEDRONI ((27) 3765-1321)
Construção de Unidade de Atenção Primária à Saúde Pública, no bairro Maria das Graças, Colatina/ES
Construção de Unidade de Atenção Primária à Saúde Pública – APS – ESF3, localizada na Rua Antônio …
0,00% concluído
Início: 2 de Maio de 2024
Conclusão: 1 de Agosto de 2025
- Etapas Atrasadas: Até a presente data, não se iniciou a execução do Contrato, uma vez que não foi definido pelo órgão requisitante o local da obra.
- Tempo de Atraso: 429
- Motivo do Atraso: No decorrer do contrato Nº 014-OBR/2024, foram observadas questões administrativas e técnicas que precisam ser concluídas para garantir a execução adequada, segura e em conformidade com as normas vigentes. Assim, o Município de Colatina, por meio da Secretaria Municipal de Obras, e com base no entendimento extraído do art. 147, da Lei Federal N.º 14.133, de 1 abril de 2021, resolve promover a suspensão total da execução do contrato, por período indeterminado, até que as ações necessárias para o devido prosseguimento contratual sejam efetivadas.
- Responsável: Raul Edmo Teixeira Amiti - Secretário Municipal de Saúde
- Previsão Reinício: -
- Empresa: SANLORENZO ENGENHARIA EIRELI
- Representante: CAMILA SOARES NETTO ((27) 3066-0737)
Reforma da quadra, construção de vestiários e subestação de energia na EMEFTI “Adwalter Ribeiro Soares”, bairro Santa Teresinha, Colatina/ES.
Contratação de empresa especializada para reforma da quadra, com construção de vestiários, e subes…
76,41% concluído
Início: 6 de Março de 2024
Conclusão: 31 de Outubro de 2025
- Etapas Atrasadas: -
- Tempo de Atraso: -
- Motivo do Atraso: -
- Responsável: -
- Previsão Reinício: -
- Empresa: EBS SERVIÇOS URBANOS LTDA ME
- Representante: JUAN REBONATO SOEIRO ((27) 3373-3509)